Супруги обратились в Абаканский городской суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя.

Суд установил, что между заказчиками и индивидуальным предпринимателем был заключен договор строительного подряда на возведение жилого дома. Стоимость строительства составила 7,51 млн. рублей. Истцы указали, что дом в установленный срок построен не был. Ответчик данный факт не отрицал, однако оспаривал продолжительность просрочки и размер заявленной неустойки.

Применив к спорным правоотношениям Закон о защите прав потребителей, суд удовлетворил исковые требования частично, с ответчика была взыскана неустойка 2 000 000 рублей, компенсация морального вреда по 10 000 рублей каждому истцу, штраф 1 010 000 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя 50 000 рублей.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой сослался на неприменимость к спорным правоотношениям Закона и защите прав потребителей, неверное определение периода просрочки и несоразмерность взысканных сумм.

Судебная коллегия апелляционной инстанции не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции. Решение вступило в законную силу.